当事人一旦签署合同，就意味着他们对此内容的认可和遵守的承诺，对于长期合作关系，定期修订合同内容可以保持双方的活力和热情，以下是骄才站小编精心为您推荐的装修清包工合同参考6篇，供大家参考。
装修清包工合同篇1
装修方：_________施工方：_________
（以下简称甲方）（以下简称乙方）
经甲、乙双方共同协商，甲方将___________________房屋精装修包工给乙方，为明确双方责任，特签订如下协议：
一、承包内容
1、按甲方要求的内容精装修___________________________，按图纸施工。
2、所有施工垃圾及拆除的清理到一楼。
二、承包方式及工程造价
甲方按包工包料的形式承包给乙方，乙方按甲方交底的内容施工，工程造价为人民币_________________元。
三、装修质量要求精装按图施工
施工过程中必须有可靠地安全措施，搭好脚手架和安全网，确保项目管理和施工人员的自身安全、营业门面及过往行人的人身安全。如出现人中伤亡所有安全事故均由乙方自理，甲方不负责法律和经济责任。
三、施工工期
1、本工程的`开工期：__________________________。
2、合同签订生效后，乙方应组织施工人员，技术人员及施工设备进场，除不可抗拒的情况下，乙方应保证_________天完工。
五、付款方式
乙方进场后甲方按四次付给乙方工程款，甲方第一次向乙方预付工程款为人民_________元，完成楼面后付人民币____________元。工程验收合格后无任何质量问题甲方一次性付清。
六、甲方提供
甲方提供一楼给乙方作生活用房，提供三相四线施工用电承担施工期间水电费用。
七、工地保证
乙方在施工中保证施工场地周边的交通通畅和环境卫生，节约用水用电，做好防火防盗。
八、附则
本合同一式两份，双方各持一份，签字生效。
九、其他
未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字：_________乙方签字：_________
_________年_________月_________日
装修清包工合同篇2
装修方：施工方：
（以下简称甲方）（以下简称乙方）
经甲、乙双方共同协商，甲方将___________________房屋精装修包工给乙方，为明确双方责任，特签订如下协议：
一、承包内容
1、按甲方要求的内容精装修六楼，按图纸施工。
2、所有施工垃圾及拆除的清理到一楼。
二、承包方式及工程造价
甲方按包工包料的形式承包给乙方，乙方按甲方交底的内容施工，工程造价为币_________________元。
三、装修质量要求精装按图施工
施工过程中必须有可靠地安全措施，搭好脚手架和安全网，确保项目管理和施工人员的'自身安全、营业门面及过往行人的人身安全。如出现人中伤亡所有安全事故均由乙方自理，甲方不负责法律和经济责任。
四、施工工期
1、本工程的开工期：__________________________。
2、合同签订生效后，乙方应组织施工人员，技术人员及施工设备进场，除不可抗拒的情况下，乙方应保证60天完工。
五、付款方式
乙方进场后甲方按四次付给乙方工程款，甲方第一次向乙方预付工程款为_________元，完成楼面后付币____________元。工程验收合格后无任何质量问题甲方一次性付清。
六、甲方提供一楼给乙方作生活用房，提供三相四线施工用电承担施工期间水电费用。
七、乙方在施工中保证施工场地周边的交通通畅和环境卫生，节约用水用电，做好防火防盗。
八、本合同一式两份，双方各持一份，签字生效。
九、未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字：乙方签字：
年月日
装修清包工合同篇3
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：xxxxxxxxxxx。
1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式：双方商定采取清包承包方式。承包人包工，发包人提供材料
1.4工程期限xx天，开工日期xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日。
1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：xxxxxx元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列方式提供：发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份
第四条发包人义务
4.1开工前xx天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的.家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备(发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准：xxxxxxxx。施工过程中双方对工程质量发生争议，由xxxxx部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单
10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续家庭居室装饰装修工程结算单
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为xx月。验收合格签字后，填写工程保修单。
第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按以下方式支付工程款：
(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：工程进度过半指：xxxxx
11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后xx日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具收据。
第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金xx元。
12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金xx元。
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：
(一)提交xxxx仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)xxxx元(此费用不在工程价款内)。
14.2施工期间，发包人将外屋钥匙xx把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁xx把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午xx点xxx分至xxx点xxx分;下午xxx点xxx分至xxx点xxx分。
第十五条其他约定事项
第十六条附则
16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式xx份，双方各执xx份，xxxxxx部门xx份。
16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：xxxxx 乙方(公章)：xxxxx
法定代表人(签字)：xxxxx 法定代表人(签字)：xxxxx
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
家庭装修清包工合同样本
装修清包工合同篇4
委托方（甲方）：_________________承接方（乙方）：_________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程地址：________________________________________________。
2、居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积____平方米。
3、委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）
4、工程价款（金额大写）：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。）
5、工程开工日期：_______年_______月_______日
6、工程竣工日期：_______年_______月_______日
7、工程总天数：______天
第二条、施工内容
1、客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装______个插座和______个开关。
2、主卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜一个（带梭门）加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。
3、次卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。
4、厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装______个插座和______个开关、防水处理。
5、卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器、安装______个插座和______个开关、防水处理。
6、强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的`线路不能在地下接，要接入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用______眼，开关带______眼插座，另装配电箱（空开）______组。
7、墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。
8、订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为______元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为pu板。
第三条、材料供应
1、乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
4、乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。
5、工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第四条、付款方式
开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。
第五条：其他事项
1、安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。
甲方（业主）：_______________乙方（包方）：_______________
签约日期：______年____月___日签约日期：______年____月___日
装修清包工合同篇5
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
2、工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。
3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。
4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。
7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款 发包方(以下简称甲方)：
发包方：住所： 身份证号：
联系电话： 手机号：
承包方(以下简称乙方)：
装修清包工合同篇6
委托方(甲方)：
住所地址：
身份证号码：
电话：
承接方(乙方)：
住所地址：
身份证号码：
电话：
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程地址：________________________________________________
2. 居室规格： ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫，施工建筑面积____平方米。
3. 委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)
4.工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)
5. 工程开工日期：_______年_______月_______日
6. 工程竣工日期：_______年_______月_______日 工程总天数：______天
第二条：施工内容
1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2.主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3.次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6.强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。
7.墙面施工的'流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为pu板。
第三条：装潢工程材料
序号
品名
品牌/规格
价格
备注
1
电线
武汉二厂铜芯线
2
插座、开关
飞雕牌
底盒、面板
3
上下水管
伟星pp-r水管、
联塑ppc下水管
绝对不能有渗漏
4
木芯板
鹰冠牌16mm厚
95元/张
级别：e1
5
卫生间及厨房的墙砖、地砖
300*300或330*330
墙砖、地砖不可混用
6
卫生间洗脸台
500
带镜子、柜子、毛巾架、挂钩
7
铝扣板
奥普/友邦/品格/宝兰/奥华
8
排风扇
200
两个
9
厨房、卫生间双层玻璃门
1.2m厚铝合金门
500
10
主、次卧门、门窗
600
含门套、窗套、门锁、门吸
11
卫生间防水胶、防水涂料
邻乐/西卡/德国汉高
12
家具木器漆
多乐士5合1清味木器色漆
底漆、面漆同一品牌
13
墙面乳胶漆
多乐士5合1金装环保漆
底漆、面漆同一品牌
14
胶水
汉港白乳胶
墙面、家具用
15
堵漏王、填缝剂
16
大便器
坐式带水箱
17
混水??
厨房、厕所各??
18
辅材
钉子、砂纸、装饰五金
第四条：材料供应
1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3. 材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第五条：付款方式
开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、
墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。
第六条：其他事项
1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。
甲方(业主)： 乙方(包方)：
签约日期： 签约日期：
装修清包工合同参考6篇相关文章：
★ 三方装修合同8篇
★ 装修队签合同5篇
